发包人原因致勘察、设计的返工、停工或修改设计的责任_文书网

民法典查询

婚姻家庭

婚姻家庭一般规定结婚家庭关系离婚收养

继承

继承一般规定法定继承遗嘱继承和遗赠遗产的处理

侵权责任

侵权责任一般规定损害赔偿责任主体的特殊规定产品责任机动车交通事故责任医疗损害责任环境污染和生态破坏责任高度危险责任饲养动物损害责任建筑物和物件损害责任

合同

运输合同合同违约责任买卖合同技术合同保管合同供用电、水、气、热力合同赠与合同仓储合同借款合同委托合同保证合同物业服务合同合同通则一般规定租赁合同行纪合同合同的订立中介合同合伙合同融资租赁合同无因管理合同的效力不当得利合同的履行保理合同承揽合同合同的保全合同的变更和转让建设工程合同合同的权利义务终止

总则

非法人组织民事权利民事法律行为代理民事责任诉讼时效期间计算基本规定自然人法人

物权

建设用地使用权宅基地使用权居住权地役权担保物权一般规定抵押权质权物权的设立、变更、转让和消灭留置权占有物权的保护物权所有权一般规定物权一般规定国家、集体、私人所有权业主的建筑物区分所有权相邻关系物权共有所有权取得的特别规定用益物权一般规定土地承包经营权

人格权

人格权一般规定生命权、身体权和健康权姓名权和名称权肖像权名誉权和荣誉权隐私权和个人信息保护

发包人原因致勘察、设计的返工、停工或修改设计的责任

第八百零五条发包人原因致勘察、设计的返工、停工或修改设计的责任

【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

关联阅读

相关法律咨询

微信聊天及转账记录能作为借款依据，可以向债务人主张自己的债权。可先电话或微信联系向对方主张债权，如对方不履行，可通过诉讼维权

可先进行协商，如果债务人欠钱不还的，在约定的还款期限届满后，可以协商分期还款等；再可进行诉讼方式，如果协商不成，索要无果，可以准备证据材料向法院提起民事诉讼。注意诉讼注意诉讼时效。

何平律师

已服务198人

158****4119

咨询我

马娇律师

已服务169人

135****2606

咨询我

相关法律知识

十周岁以上子女意愿对抚养权的影响子女意愿对抚养权判决的法律依据

十周岁以上子女意愿对抚养权的影响子女意愿对抚养权判决的法律依据

十周岁以上子女的意愿在抚养权判定中具有重要参考价值，尽管《民法典》已将年龄标准调整为八周岁，但十周岁以上子女的认知能力更强。法律既尊重未成年人的自主表达，又要求法院结合抚养条件综合评估，确保判决符合子女利益最大化原则。

35152人阅读2025-06-13

变更抚养权需要满足什么条件变更抚养权核心条件

变更抚养权需要满足什么条件变更抚养权核心条件

变更子女抚养权的核心在于现有抚养关系已不符合 “子女利益最大化” 原则。我国法律以列举与概括相结合的方式，明确了抚养权变更的法定条件，旨在为未成年人提供动态的权益保障。那么，变更抚养权需要满足什么条件？

88492人阅读2025-06-13

哪些情况可以变更子女抚养权可以变更抚养权的法定情形

哪些情况可以变更子女抚养权可以变更抚养权的法定情形

哪些情况可以变更子女抚养权？子女抚养权的变更是法律为适应家庭动态变化而设置的重要机制，其核心在于确保未成年人始终处于最有利的成长环境中。我国法律以“子女利益最大化”为原则，明确了多种可变更抚养权的法定情形。

79462人阅读2025-06-13

法院支持哪些情形下的抚养权变更法院支持抚养权变更的核心原则

法院支持哪些情形下的抚养权变更法院支持抚养权变更的核心原则

根据《中华人民共和国民法典》第1084条，法院在处理抚养权变更时，始终以子女利益最大化为基本原则。如果原抚养环境对子女的身心健康、教育成长产生明显不利影响，或出现其他重大情势变更，法院可支持变更抚养权。

39609人阅读2025-06-13

父母虐待子女会导致抚养权变更吗虐待行为如何构成抚养权变更条件

父母虐待子女会导致抚养权变更吗虐待行为如何构成抚养权变更条件

父母虐待子女会导致抚养权变更吗？父母虐待子女不仅违背伦理道德，更会直接动摇抚养权归属的法律基础。我国法律明确将子女身心健康置于首位，一旦证实存在虐待行为，法院有权依法变更抚养权，以保障未成年人的合法权益。

98313人阅读2025-06-13